Арбитражный суд Нижегородской области 14 февраля удовлетворил иск ООО «Магистраль» к Главному управлению дорог Нижегородской области, расторгнув контракт, заключенный между истцом и ответчиком в 2016 году на сумму 68 млн 413 тыс. руб.
Согласно обнародованному решению суда, требования истца были основаны на пункте 2 статьи 450 Гражданского кодекса РФ и мотивированы неактуальностью и недостоверностью информации о наличии карьеров песка в Починковском районе Нижегородской области, использованной проектной организацией при разработке проекта. Как следствие фирма не смогла приобрести и доставить песок по цене, указанной в контракте, – удорожание строительства достигло 20%. Истец обращался к ответчику с письмами об урегулировании сложившейся ситуации, однако соглашение о расторжении контракта сторонами достигнуто не было, заключенный сторонами контракт не был исполнен и не расторгнут во внесудебном порядке.
Как установил суд, между истцом и ответчиком по результатам аукциона в электронной форме с единственным участником был заключен государственный контракт от 25.08.2016 года на строительство автомобильной дороги Маресево-Каменка в Починковском районе. 2 А43-32940/2017 соответствии с условиями которого подрядчик обязуется выполнить работы по строительству автомобильной дороги Маресево-Каменка в Починковском районе. Контракт необходимо было исполнить до 30 сентября 2017 года.
Объем подлежащих выполнению работ и их первоначальная стоимость были определены ответчиком на основании проектно-сметной документации, разработанной ООО «МОСТ» по соответствующему муниципальному контракту от 19.08.2011 года. Данная проектно-сметная документация представлена в составе конкурсной документации для проведения открытого аукциона и последующего заключения государственного контракта. Проектировщиком ООО «МОСТ» получена государственная экспертиза данной проектно-сметной документации. Организация, имеющая действующую лицензию на добычу песка (ОАО «Починковскагропромхимия») предложила истцу приобрести песок природный по цене 141,6 руб/т (212,40 руб/м3 ) с НДС самовывозом на 45км. Однако данная организация не имела необходимого для строительства дороги запаса песка в карьере, в силу чего истцом был сделан вывод о том, что информация о наличии карьеров песка в Починковском районе Нижегородской области, использованная проектной организацией при разработке проекта, не достоверна и не актуальна.
Согласно расчету истца, стоимость необходимого песка для строительства объекта составляет 456,01 руб/м3. И фактическое удорожание объекта достигает 13 млн 789 тыс. руб.
Истец неоднократно обращался к ответчику для разрешения сложившейся ситуации, а также направлял письма о приостановлении работ по данному контракту, о расторжении контракта. Однако сторонам не удалось прийти к соглашению, что заставило подрядчика обратиться в суд.
Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Напомним, ранее мы сообщали, что масштабная нелегальная добыча песка ведется в Нижегородской области. Нелегально добытый песок использовался в том числе на строительстве федеральных объектов.
Поддержите наше СМИ любой посильной для вас суммой – один раз,
или оформив подписку с помощью онлайн-кассы.
Став подписчиком KozaPress, вы будете поддерживать стабильную работу издания,
внося личный вклад в защиту свободы слова.
18+