Арбитражный суд Нижегородской области 21 июня удовлетворил иск областного правительства к акционерному обществу «Региональная управляющая компания» («РУК») о взыскании 4 млн 995 тыс. руб. неустойки за несоблюдение сроков реализации инвестиционного проекта по концессионному соглашению о строительстве, оснащении оборудованием и эксплуатации физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) на территории Арзамасского, Городецкого, Починковского районов, а также ледовых дворцов в Навашинском и Сеченовском районах в период с 29.08.2015 по 12.08.2016. Судебное решение опубликовано на сайте «Электронное правосудие».
Согласно документу, ответчик исковые требования отклонил, ссылаясь на то, что генеральным подрядчиком – ООО «Фирст-НН» – был нарушен срок строительства и ввода в эксплуатацию объекта. Кроме того, истец указывал, что в настоящее время является заказчиком в строительстве объектов недвижимости в рамках подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, в связи с чем отвлечение денежных средств, по его мнению, может повлечь неблагоприятные последствия по строительству указанных объектов. Кроме того, АО «РУК» ходатайствовало о снижении суммы неустойки, считая ее несоразмерной последствиям нарушенного обязательства и предполагая, что истец может извлечь необоснованную выгоду.
Как установил суд, факт нарушения сроков реализации проекта по концессионному соглашению имеет место быть и не оспорен ответчиком, в связи с чем требование истца о взыскании неустойки признано обоснованным и подлежащим удовлетворению. При этом доводы АО «РУК» о несоблюдении сроков реализации инвестиционного проекта в связи с нарушением сроков строительства объекта подрядчиком и о наличии того факта, что АО «РУК» является заказчиком в строительстве объектов недвижимости в рамках подготовки к ЧМ-2018 судом отклонены как не имеющие правового значения для рассмотрения настоящего спора.
Следует отметить, что 100% долей АО «РУК» принадлежит правительству Нижегородской области, которое в настоящее время планирует заключить с ответчиком очередное концессионное соглашение по строительству двух ФОКов на сумму почти в миллиард рублей. По мнению эксперта проекта «За честные закупки» Александра Кулакова, УФАС должно блокировать заключение данного соглашения как незаконного.
Поддержите наше СМИ любой посильной для вас суммой – один раз,
или оформив подписку с помощью онлайн-кассы.
Став подписчиком KozaPress, вы будете поддерживать стабильную работу издания,
внося личный вклад в защиту свободы слова.
18+